|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130918/0528/736 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309180528736 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Атомэнергопроект", Россия, 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 | |
Контактное лицо: |
Новиков Михаил Александрович Начальник отдела в составе УОиСЗД |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Выполнение СМР на объекте строительства "01UNY. Внеплощадочные сети теплоснабжения до котельной УТЭСиК" Вырубка зеленых насаждений. Земляные и планировочные работы. Благоустройство территории | |
Категория продукции: |
Услуги по подготовке строительного участка, предшествующие строительству |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 3 887 107,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 3 887 107,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Сроки, форма и порядок оплаты товара осуществляется в соответствии с проектом договора | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Воронежская обл., г. Нововоронеж, зона производства работ при строительстве тепловых сетей от ТФУ энергоблоков 1,2 НВАЭС-2 до котельной УТЭСиК. | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 23.10.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: с момента подписания договора, Дата окончания поставки: 31.12.2013 | |
Дата публикации: | 18.09.2013 11:04 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.09.2013 09:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 02.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1198355" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту
нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. наличие системы управления охраной труда (СУОТ) 6. должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, в том числе: 6.1. Наличие собственных или арендованых строительных машин и механизмов для вырубки леса, планировочных и благоустроительных работ в колличестве не менее: - 5 ручных бензопил или 1 еденица механизированного оборудования типа Харвестер; - 1 тягач трелёвочный; - 1 бульдозер; - 1 самосвал. |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 3. Любой документ из следующего списка, подтверждающий наличие СУОТ у предприятия, занимающегося выполнением СМР: а) утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда, разработанное на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14); б) сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности); в) сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»; г) сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»; д) сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента; е) сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья»; 4. Cправка/письмо в свободной форме о наличии собственных или арендованных строительных машин и механизмов для вырубки леса, планировочных и благоустроительных работ. |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1198355 | Скачать файл Извещение (20 Кб) | 18.09.2013 10:47 | |
2-1198355 | Скачать файл Запрос цен (Документация) (1.0 Мб) | 18.09.2013 10:47 | |
3-1198355 | Скачать файл Приложения к договору (490 Кб) | 18.09.2013 10:48 |