|
||||||||||||||||||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 120723/0718/563 | |||||||||||||||||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1207230718563 | |||||||||||||||||
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Нововоронежская АЭС", Россия, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 | |||||||||||||||||
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |||||||||||||||||
Контактное лицо: |
Варюшкин Александр Юрьевич Cпециалист Центра закупок |
|||||||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Оборудование пожарной сигнализации с ПО | |||||||||||||||||
Категория продукции: |
Охранно-пожарная сигнализация |
|||||||||||||||||
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |||||||||||||||||
Цена за единицу: | 220 093,60 руб. | |||||||||||||||||
Начальная цена предмета договора: | 220 093,60 руб. (в том числе НДС) | |||||||||||||||||
Условия оплаты: | Перечислением денежных средств на р.с. поставщика в течении 30 банковских дней с момента получения продукции. | |||||||||||||||||
Источник финансирования: | Собственные средства | |||||||||||||||||
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промышленная зона Южная, 1. | |||||||||||||||||
Срок заключения договора после определения победителя: | 23.08.2012 | |||||||||||||||||
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 15.09.2012, Дата окончания поставки: 15.09.2012 | |||||||||||||||||
Дата публикации: | 23.07.2012 11:30 | |||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 31.07.2012 10:00 | |||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |||||||||||||||||
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 06.08.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1061072" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|||||||||||||||||
Требования к участникам: |
1. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 3. Должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 4. Наличие опыта поставок оборудования на АЭС |
|||||||||||||||||
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о
неприостановлении экономической деятельности участника закупки 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 3. Техническая характеристика товара |
|||||||||||||||||
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |||||||||||||||||
Комиссия: | Комиссия по размещению заказов на поставку товаров и материально-технических ресурсов | |||||||||||||||||
Председатель комиссии: | Огнерубов Анатолий Михайлович | |||||||||||||||||
Члены комиссии: |
Газин Александр Вениаминович Холонин Александр Федорович Шваров Вячеслав Анатольевич Зернюков Алексей Анатольевич Галицкий Александр Павлович Герасимов Сергей Васильевич Тарасенко Анатолий Васильевич |
|||||||||||||||||
|