|
||||||||||||||||||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 120723/0718/566 | |||||||||||||||||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1207230718566 | |||||||||||||||||
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Нововоронежская АЭС", Россия, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 | |||||||||||||||||
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |||||||||||||||||
Контактное лицо: |
Варюшкин Александр Юрьевич Cпециалист Центра закупок |
|||||||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Термометры | |||||||||||||||||
Категория продукции: |
Термометры промышленные |
|||||||||||||||||
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |||||||||||||||||
Цена за единицу: | 1 228 473,05 руб. | |||||||||||||||||
Начальная цена предмета договора: | 1 228 473,05 руб. (в том числе НДС) | |||||||||||||||||
Условия оплаты: | Безналичный расчет по факту поставки с отсрочкой платежа до 30 дней. | |||||||||||||||||
Источник финансирования: | Собственные средства | |||||||||||||||||
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г.Нововоронеж , Воронежской области, промышленная зона Южная,1 склад№5 УПТК | |||||||||||||||||
Срок заключения договора после определения победителя: | 27.08.2012 | |||||||||||||||||
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 14.11.2012, Дата окончания поставки: 14.11.2012 | |||||||||||||||||
Дата публикации: | 23.07.2012 13:39 | |||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 03.08.2012 10:00 | |||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |||||||||||||||||
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 09.08.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1061141" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|||||||||||||||||
Требования к участникам: |
1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе быть зарегистрированным
в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ
(оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 2. Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 3. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников). 4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 5. Должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 6. Наличие опыта поставок / работ / услуг на АЭС 7. Должен иметь положительную репутацию: не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника закупки в качестве ответчика, связанных с поставкой. 8. Отсутствие сведений об участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли. 9. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, я |
|||||||||||||||||
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
процедуре закупки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника закупки о том, что данная сделка для такого участника закупки не является крупной; отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника закупки о том, что данная сделка для такого участника закупки не является сделкой с заинтересованностью 2. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) 3. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в процедуре закупки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в процедуре закупки подписывается по доверенности) 4. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её) 5. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки 6. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|||||||||||||||||
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |||||||||||||||||
Комиссия: | Комиссия по размещению заказов на поставку товаров и материально-технических ресурсов | |||||||||||||||||
Председатель комиссии: | Огнерубов Анатолий Михайлович | |||||||||||||||||
Члены комиссии: |
Газин Александр Вениаминович Холонин Александр Федорович Шваров Вячеслав Анатольевич Зернюков Алексей Анатольевич Галицкий Александр Павлович Герасимов Сергей Васильевич Тарасенко Анатолий Васильевич |
|||||||||||||||||
|